当前位置:首页关于我们最新资讯
提交纠纷
  您的姓名:   *
  留言主题:   *
  联系电话:  
  E - mail:  
 
留言内容:
  *
               

 

最新资讯
  ·权钱交易披招标外衣,湖北襄阳交... (233)
  ·唐山推进7大重点片区开发建设 (167)
  ·最高法:《民法总则》与民法通则... (104)
  ·祥生项目舟山拖欠文明施工费 春... (53)
  ·第三方拖欠工资,发包方有责任吗 (52)
  ·发包人明知挂靠事实,挂靠人与发... (47)
  ·福建漳州核电项目获核准,正在进... (42)
  ·浦东机场卫星厅、轨交15号线…... (41)
  ·浙江泰顺公安破获特大串通投标案... (39)
  ·陕西勉县在建桥梁倒塌致5死7伤... (38)
  ·530米高冲上云霄!天津新竣工... (37)
  ·灵武古城遗址恢复项目城墙主体建... (36)
最新资讯

最高法院:工程停工,租赁设备无法交付,融资租赁合同如何履行?

时间:2020/7/1 15:52:45   姓名:[news:p_name]   点击:

 

来源: 民商事裁判规则


特别提示:凡本号注明“来源”或“转自”的作品均转载自媒体,版权归原作者及原出处所有。所分享内容为作者个人观点,仅供读者学习参考,不代表本号观点


承租人因自身原因无法受领租赁物,仍应按合同约定履行租金支付等义务


阅读提示:直租型融资租赁交易中,根据合同约定和法律规定,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利,权利与义务相对应,出租人在买卖合同中承担的检验义务也应当由承租人承担,即承租人应在约定的检验期间内检验租赁物,这也是其行使权利的基础,但是,如果承租人不向出租人出具验收合格通知,是否会影响到融资租赁合同的效力?出租人如何阻却由此可能产生的风险?本文通过最高法院的一则典型案例进行分析。


裁判要旨


承租人因自身原因未能受领租赁物,不影响融资租赁合同成立并生效,承租人和保证人、抵押人应履行融资租赁合同及相关合同项下的义务。


案情简介


一、2014年6月11日,国兴公司与华德公司签订《融资租赁合同》,合同约定由国兴公司根据华德公司选定的出卖人购进租赁物出租给华德公司使用。租金包括租赁物购买价款和租赁费,合计价款为103007887.72元,租赁期限为36个月。


二、同日,国兴公司分别与镇江奥力聚氨酯机械有限公司、天津复创自动化技术有限公司、天津庆庚科技有限公司、济南艺高数控机械有限公司、河北通用压滤机有限公司签订《租赁物买卖合同》,约定首付款90%,剩余10%为质保金,国兴公司合计付款8325万元。


三、安全公司对华德公司的付款义务承担连带保证责任。


四、华德公司未出具《验收合格证明书》,因新建厂房停工,确认部分租赁物尚未交付。


五、华德公司支付前三期租金后,未按期足额支付剩余租金。


六、国兴公司向新疆高院提起诉讼,请求判令华德公司支付逾期租金5341.38万元及利息,安全公司承担保证责任。安全公司反诉主张租赁物未实际交付,案涉主合同关系为借贷关系,新疆高院不认可其主张,支持国兴公司诉讼请求。


七、安全公司不服,提起上诉。最高法院认可一审裁判理由,维持原判。


裁判要点


本案的争议焦点是华德公司与国兴公司之间法律关系的性质系融资租赁关系还是借贷关系。


对此,安全公司认为华德公司与国兴公司之间属于借贷关系,提出以下理由:1. 国兴公司未全额向设备出卖方支付款项;2. 国兴公司未能提供购货发票及交付凭证,不能证实租赁物实际交付,存在虚构事实。


新疆高院和最高法院均不认可安全公司的抗辩理由,就华德公司与国兴公司构成融资租赁关系论证如下:


一、国兴公司系经银监会批准的具有融资租赁业务资质的机构,《融资租赁合同》、《租赁物买卖合同》内容符合《中华人民共和国合同法》第二百三十七条的规定。


二、华德公司依约按期足额支付了前三期租金,实际履行融资租赁合同。


三、就安全公司提出的国兴公司未全额向设备出卖方支付款项的问题,国兴公司按照《租赁物买卖合同》约定支付款项,不影响融资租赁关系的成立。


四、就安全公司提出了国兴公司未能提供购货发票及交付凭证的问题,国兴公司在诉讼中提交与款项支付相关的银行付款凭证,足以证明其已支付款项,未提供相关发票,并不能因此否定国兴公司已向租赁设备出卖人支付购货款项的事实。《融资租赁合同》约定租赁物的交付方式为出卖人将租赁物直接运抵华德公司所指定的交货地河北华德钢板有限公司厂区,因新建厂房停工所致部分设备未交付,与国兴公司无关。


综上,华德公司与国兴公司之间的融资租赁关系合法有效。


实务经验总结


北京云亭律师事务所唐青林律师、李舒律师的专业律师团队办理和分析过大量本文涉及的法律问题,有丰富的实践经验。大量办案同时还总结办案经验出版了《云亭法律实务书系》,本文摘自该书系。该书系的作者全部是北京云亭律师事务所战斗在第一线的专业律师,具有深厚理论功底和丰富实践经验。该书系的选题和写作体例,均以实际发生的案例分析为主,力图从实践需要出发,为实践中经常遇到的疑难复杂法律问题,寻求最直接的解决方案。


一、直租型融资租赁交易中,出卖人与出租人之间的买卖合同设计一般不影响融资租赁关系的成立。出卖人与出租人就设备买卖约定的价款支付方式、支付时间等属于买卖合同条款,不影响出租人与承租人之间的租赁合同,进一步说,出租人是否需要一次性支付全部购买价款属于出租人和出卖人的合同自由。实践中,亦存在杠杆融资租赁,出租人一般只需提供全部设备金额的20%-40%的投资,即可获得设备所有权,设备成本60%-80%的资金可以以设备为抵押向银行和其他金融机构贷款,贷款可以以设备本身和租赁费为保证,同时需出租人以设备第一抵押权,租赁合同收取租金的受让权为该贷款的担保。所以,租赁物买卖合同的设计不会影响租赁关系的约定效力。


二、直租型融资租赁交易中,存在租赁物的真实交付,可通过承租方提供的《验收合格证明》等予以证明是否交付。实践中,存在承租方不提供《验收合格证明》的情况,未避免纠纷败诉,可预先在合同中约定“承租人在租赁物运抵指定的交货地点之日起七个工作日内未按约定向出租人交付验收凭证的,视为租赁物已在完整良好状态下由承租人验收完毕,并视同承租人已将租赁物的验收凭证交付给出租人”等条款,即将买卖合同中的买受人的检验义务嫁接至融资租赁合同中由承租人承担,该义务与“承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利”相对应。


相关法律法规


《中华人民共和国民法典》


第七百三十五条 融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。




第七百三十九条 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,出卖人应当按照约定向承租人交付标的物,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。


《中华人民共和国合同法》


第二百三十七条 融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。




第二百三十九条 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,出卖人应当按照约定向承租人交付标的物,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。


法院判决


以下为该案在最高法院审理阶段的“本院认为”关于此部分的论述:


首先,《融资租赁合同》签订的主体和内容符合融资租赁合同的法律特征。国兴公司系经银监会批准的具有融资租赁业务资质的机构,涉案《融资租赁合同》内容亦符合《中华人民共和国合同法》第二百三十七条的规定。


其次,双方当事人的履行行为符合融资租赁关系的法律特征。涉案《融资租赁合同》签订后,国兴公司与华德公司选定的五家租赁物出卖人分别签订了《租赁物买卖合同》,并依照该合同约定向五家出卖人支付了购买租赁物全部款项的90%,共计8325万元,款项的支付有相关银行付款凭证证明。华德公司依约按期足额支付了前三期租金,第四期租金延期但足额支付,第五期租金延迟部分支付,剩余租金未支付。从以上履行事实分析,双方当事人均以实际履行行为认可了融资租赁法律关系的成立,双方的履行行为符合融资租赁关系的法律特征。


第三,安全公司未提供充分证据证明国兴公司与华德公司存在恶意串通,以融资租赁的合法形式掩盖实为借贷关系的非法目的。虽然华德公司在原审期间未提供租赁物的交付凭证,在二审审理期间亦陈述有部分设备因华德公司新建厂房停工未交付,具体多少不清楚。但租赁物未交付与国兴公司无关,且依据《融资租赁合同》的相关约定,华德公司未依约将验收凭证交付国兴公司,也视为租赁物已由华德公司验收完毕并视同已将验收凭证交付给国兴公司。原判决认为国兴公司有理由相信涉案租赁物已经实际交付,不存在与华德公司恶意串通对安全公司进行欺诈和以合法形式掩盖非法目的的情形,并无不当。


案件来源


沙河市安全实业有限公司、长城国兴金融租赁有限公司融资租赁合同纠纷二审民事判决书[最高人民法院(2018)最高法民终404号]


延伸阅读


裁判规则:承租人签署的租赁物接收证明可以作为租赁物实际交付的证据


案例:合肥远大燃料油有限公司、王奎等与银领融资租赁(上海)有限公司、河南东和环保科技股份有限公司等融资租赁合同纠纷二审民事判决书[上海金融法院(2019)沪74民终838号]认为:首先关于涉案租赁物的交付,远大公司辩称其从并未收到过租赁物,对《租赁物接收证明》所载内容不予认可,但其并未否认该证明上签章的真实性,而其作为商事主体,应当知晓在文书上签章的法律效果。现远大公司辩称未收到租赁物,既未能举证证明该接收证明系银领公司以欺诈方式诱使其签署,亦未能提供相应的反证,故对其该项辩称不予采信。关于租赁物的价值,审理中各方均确认涉案租赁设备为定制产品,远大公司与银领公司、东和公司签订的相关协议中约定设备购买价款2,400万元为各方合意的结果,现远大公司、王奎、陈丽萍主张涉案设备实际价值远远低于约定购买价款,缺乏依据。而且,从涉案合同的履行情况看,远大公司也支付了部分租金。二审中远大公司补充提供证据,欲证明远大公司支付银领公司的租金系由东和公司、李栋实际支付以及东和公司曾承诺本案责任由其承担。然远大公司支付租金的来源以及远大公司与东和公司之间的约定,与银领公司并无直接关联,也不影响本案法律关系的认定。综上,远大公司关于本案构成借贷关系的主张缺乏依据,而且也无证据证明银领公司对远大公司所主张的事实知晓或应当知晓,本案应认定为融资租赁关系。


 

页面功能: 【打印】 【顶部

上一篇: 中建路桥办工资卡保障农民工权益
下一篇: 为抢工程聚众斗殴,涉恶团伙头目判刑十年!
·友情链接 ·申请友情链接    
北京保险理赔律师 北京保险纠纷律师 北京律师咨询 北京拆迁律师 北京民间借贷律师 北京合同律师 北京房产律师 北京离婚律师 北京离婚纠纷律师
农民工工资律师 北京劳动律师 北京劳动纠纷律师 北京交通事故律师 北京公司律师 北京工程索赔律师 北京侵权责任律师 北京刑事律师 北京律师见证
 
 关于我们   |   服务协议   |   联系我们   |   免责声明  
Copyright 2010 www.gongchengsuopei.com Powered By 工程索赔
北京市惠诚律师事务所李建录律师团队 手机(微信): 17810303161 地址:北京市东城区 E-mail:919403315@qq.com QQ:919403315
京ICP备08003604